Электронный каталог товаров
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор №160440007161/208499/00
| Договор | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_orig_10814789.pdf | Еслямбеков Жаскайрат Жаксыбаевич | Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» | 2020-10-02 10:46:51 | |
| Версия для печати и дополнительная информация | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_print_10814789.pdf | Еслямбеков Жаскайрат Жаксыбаевич | Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» | 2020-10-05 08:28:44 | |
Журнал согласования
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Сити 20" | |
|---|---|
| ЕСЛЯМБЕКОВ ЖАСКАЙРАТ ЖАКСЫБАЕВИЧ - 2020-10-01 12:10:01 [Система] Заказчик изменил ФИО руководителя заказчика [Ақан Бақытжан Даулетбайұлы]-> [Еслямбеков Жаскайрат Жаксыбаевич] | |
| ЕСЛЯМБЕКОВ ЖАСКАЙРАТ ЖАКСЫБАЕВИЧ - 2020-10-01 12:10:28 [Система] Заказчик изменил основание заказчика | |
| ЕСЛЯМБЕКОВ ЖАСКАЙРАТ ЖАКСЫБАЕВИЧ - 2020-10-01 12:10:47 [Система] Заказчик изменил Должность заказчика [Руководитель]-> [Заместитель директора Филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Акмолинской области] | |
| ЕСЛЯМБЕКОВ ЖАСКАЙРАТ ЖАКСЫБАЕВИЧ - 2020-10-01 12:11:51 [Система] Заказчик изменил Банковские реквизиты заказчика | |
| ЕСЛЯМБЕКОВ ЖАСКАЙРАТ ЖАКСЫБАЕВИЧ - 2020-10-01 12:12:10 [Система] Заказчик изменил телефон заказчика | |
| ЕСЛЯМБЕКОВ ЖАСКАЙРАТ ЖАКСЫБАЕВИЧ - 2020-10-01 12:12:37 [Система] Заказчик изменил количество экземпляров накладных | |
| ЕСЛЯМБЕКОВ ЖАСКАЙРАТ ЖАКСЫБАЕВИЧ - 2020-10-01 12:13:35 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 28569087 [418880] -> [418880] , сумма договора изменилась [418880] -> [418880] | |
| ЖҮНІСҚАН АРНҰР БАЛТАБЕКҰЛЫ - 2020-10-01 12:18:04 [Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику | |
| САРЫМОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - 2020-10-02 09:37:26 [Система] Поставщик изменил основание поставщика | |
| САРЫМОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - 2020-10-02 09:37:36 [Система] Поставщик изменил Банковские реквизиты поставщика | |
| САРЫМОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - 2020-10-02 09:37:47 [Система] Поставщик изменил Телефон поставщика | |
| САРЫМОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - 2020-10-02 09:37:55 [Система] Поставщик утвердил договор | |
| ЕСЛЯМБЕКОВ ЖАСКАЙРАТ ЖАКСЫБАЕВИЧ - 2020-10-02 10:46:43 [Система] Договор утвержден, заказчик согласен с его содержимым, ожидается формирование документа | |
| ЕСЛЯМБЕКОВ ЖАСКАЙРАТ ЖАКСЫБАЕВИЧ - 2020-10-02 10:46:51 [Система] Заказчик сформировал договор | |
| ЕСЛЯМБЕКОВ ЖАСКАЙРАТ ЖАКСЫБАЕВИЧ - 2020-10-02 10:47:19 [Система] Заказчик подписал и отправил договор на подписание поставщику | |
| САРЫМОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - 2020-10-03 06:34:57 [Система] Поставщик подписал договор | |
| ЕСЛЯМБЕКОВ ЖАСКАЙРАТ ЖАКСЫБАЕВИЧ - 2020-10-05 08:28:45 [Система] Договор действует | |
| ЕСЛЯМБЕКОВ ЖАСКАЙРАТ ЖАКСЫБАЕВИЧ - 2020-11-03 17:00:02 Уведомление. Филиал НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Акмолинской области уведомляет Вас, что 30.10.2020 года закончился срок поставки товара по данному договору. В соответствии с п. 7.3. Договора, Заказчик в случае неисполнения Поставщиком обязательств взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1% (ноль целых один) процентов от суммы договора в случае неисполненного Поставщиком обязательства за каждый день просрочки. С учетом изложенного Вам необходимо в течение 3-х рабочих дней с момента получения данного уведомления на Веб портале государственных закупок сообщить срок исполнения Вами обязательств по выше указанному Договору о государственных закупках. В противном случае, со стороны НАО будет инициировано расторжение Договора с возмещением штрафных санкций Вашей стороной. Также разъясняю, что потенциальный Поставщик, определенный победителем и не исполнившим, либо ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства по заключенным с ними договорам о государственных закупках, вносится в реестр недобросовестных участников государственных закупок в порядке, установленным Законом. | |
| ЕСЛЯМБЕКОВ ЖАСКАЙРАТ ЖАКСЫБАЕВИЧ - 2020-11-17 11:42:24 В соответствии с Законом РК «О государственных закупках» между Вами и Филиалом НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Акмолинской области (далее – Филиал) 03.10.2020 года за №160440007161/208499/00 был заключен Договор о государственных закупках по поставке мотороллера в количестве одной штуки на общую сумму 418 880,00 (четыреста восемнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) тенге 00 тиын с учетом НДС. Согласно Приложению№2 Договора, Поставщик обязан в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания Договора Сторонами, предоставить Заказчику товар согласно приложения к настоящему Договору (далее - Товар), а Заказчик принять и оплатить Товар на условиях настоящего договора. Однако, свои обязательства по поставке Товара в установленный Договором срок (с 03.10.2020 г. по 30.10.2020 г.) Вами не выполнены. На неоднократные наши обращения по мобильной связи Вами договорные обязательства также не исполнены. Подтверждающие документы по отправке Товара в наш адрес Вами не предоставлены. В соответствии с п. 7.3. Договора, Заказчик в случае неисполнения Поставщиком обязательства взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1% (ноль целых один) процентов от общей суммы договора, в случае неисполненного Поставщиком обязательства за каждый день просрочки. В соответствии с п. 7.4 в случае отказа Поставщика от поставки Товара, или просрочки поставки Товара на срок более одного месяца со дня истечения срока поставки Товара по Договору, но не позднее срока окончания действия договора, заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Поставщика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1% от общей суммы Договора за каждый день просрочки. | |
| ЕСЛЯМБЕКОВ ЖАСКАЙРАТ ЖАКСЫБАЕВИЧ - 2020-11-17 11:42:35 В соответствии с п.10.4 при возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Согласно п.11.1 раздела 11 Договора,Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним. С учетом изложенного Вам необходимо в течение 3-х рабочих дней с момента получения данного уведомления сообщить срок исполнения Вами обязательств по вышеуказанному Договору о государственных закупках. В противном случае, Филиал наделен правом, расторгнуть Договор в одностороннем порядке с возмещением штрафных санкций Вашей стороной. Также разъясняю, что потенциальный Поставщик, определенный победителем и не исполнившим,либо ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства по заключенным с ними договорам о государственных закупках, вносится в реестр недобросовестных участников государственных закупок в порядке, установленном Законом. | |
| ЕСЛЯМБЕКОВ ЖАСКАЙРАТ ЖАКСЫБАЕВИЧ - 2020-11-25 10:05:51 УВЕДОМЛЕНИЕ! Филиал НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Акмолинской области уведомляет Вас о том, что 09.12.2020 года в 10.00 часов в Экономическом суде Акмолинской обл. по адресу Акмолинская обл., г. Кокшетау, пр.Н.Назарбаева 37 состоится заседание по иску НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» к ТОО «Сити 20» -руководитель Сарымов Анатолий Васильевич, о признании недобросовестным участником государственных закупок. В связи с действующими карантинными мерами в стране судебное заседание будет проведено с помощью ВКС и МВКС. Тем самым, для участия в судебном разбирательстве Вам необходимо заблаговременно за 3 три дня до времени рассмотрения дела сообщить секретарю судебного заседания о Вашем участии посредством мобильной видеоконференцсвязи. Судья НУРАЛИЕВ Н.Б., секретарь Алгазинова С.А. тел.8702-674-42-64. | |
| ЕСЛЯМБЕКОВ ЖАСКАЙРАТ ЖАКСЫБАЕВИЧ - 2020-11-26 09:01:40 [Система] Заказчик отправил уведомление о расторжении договора поставщику | |
| ЖҮНІСҚАН АРНҰР БАЛТАБЕКҰЛЫ - 2020-12-23 10:28:00 [Система] Договор расторгнут - Нарушение ограничений, предусмотренных пп.3 п.4 ст. 12 закона о гз Комментарий: Нарушение ограничений, предусмотренных пп.3 п.4 ст. 12 закона о гз |
